注册 登陆
会员服务
我要上传
联系我们
首  页 管理资料专区 经营管理 人力资源 培训大全 人资培训专区 制度表格 咨询顾问资料 管理专题 行业资料
今日最新 行业资料专区 仓储管理 生产作业 采购管理 生产制造专区 物流管理 产品研发技术 现场与5S 保险资料
地产资料专区 财贸金融专区 商务贸易 财务下载 投资金融 商务资料专区 营销工具 邮址黄页下载 地产报告 地产策划
工程物业专区 企划营销专区 企划方案 营销下载 品牌管理 信息技术专区 创业资料 工程物业建装 营销策划 地产营销
文献论文专区 品质资料专区 金牌资料 行业辅助 论文辅助 视频资料专区 资料DVD 报告方案杂志 知识库 培训资讯
相关分类
    管理资料下载区最新下载 > 范文下载 > 合同文本
小工程施工合同书DOC格式
下载分数  10 分(VIP会员没有积分限制)
资料类型 合同文本
资料评价 资料评价度
文件大小 8K (压缩后)
上传时间 2018-7-11
上 传 者 admin
下载总数 0

    


   ==== >>> 请先登录注册免费下载


  • 工程资料-土木工程施工合同条件(FIDIC条款)(doc 9).rar
  • 建筑工程施工合同样本.rar
  • 建筑装潢工程施工合同样本(2个doc).doc
  • 水利水电土建工程施工合同样本条件.rar
  • 建设工程施工合同(对外)(doc 25).rar
  • 建设工程施工合同(电力1)(doc 47).rar
  • 建设工程施工合同(电力2)(doc 36).rar
  • 深圳市建筑装饰工程施工合同(doc 19).rar
  • 建设工程施工合同(示范文本)(doc 54).rar
  • 建设工程施工合同范本(doc 19).rar
  • 施工合同条件-用于业主设计的房屋建筑或工程(doc 89).doc
  • 兴70井地面工程建设工程施工合同(doc 23).rar
  • 建设工程施工合同-普通(doc 56).rar
  • 上海市建设工程施工合同示范文本-2004版(doc 36).rar
  • 北京市建设工程施工合同(小型工程本)(doc).rar
  • 合同解释与设工程施工合同解释(ppt 14).rar
  • 广东省建设工程施工合同-范本(doc 154).rar
  • 工程资料-关于发布铁路建设工程施工合同_示范文本的通知(doc 16).rar
  • 建设工程施工合同示范文本(doc 31).rar
  • 北京市园林绿化建设工程施工合同(doc 15).rar
  • 北京建设工程施工合同-小型工程本(doc).rar
  • 北京市家庭居室装饰装修工程施工合同(doc 13).rar
  • 网店员工聘用合同DOC格式
  • 旧房屋买卖合同DOC格式
  • 搬运协议书_文本DOC格式
  • 房产抵押借款合同DOC格式
  • 店铺承包转让合同DOC格式
  • 工厂盘让契约书DOC格式
  • 小工程施工合同书DOC格式
  • 境外劳务派遣和雇用合同DOC
  • 培训学校合伙协议DOC格式
  • 商品房买卖合同示范文本_现售、预售DOC


  •  注1: 下载后资料推荐winrar3.5以上版本解压.
     注2: 解压密码m448; 如资料名是乱码, 随意改名后再解压.
     注3: 需要安装office办公软件, Word(doc格式)、Excel(xls格式)、
          Powerpoint(ppt格式)、Access(mdb格式)、Visio(vsd格式)
     注4: 其他文件格式需要安装的软件
          Adobe Reader(pdf格式)、CAJ Viewer(nh、kdh格式)

          -- 更多参考 --

    推荐专题下载
           工程合同
       
       工程施工合同
       
       
       

    免费会员只能下部分资料
    成为VIP会员可下载VIP管
    理资料(现有 987392笔)
    如何获得下载
    · 会员标准  
    · 代笔服务  
      资料简介
     
    建筑工程合同书
    建设单位(以下简称甲方):
    施工单位(以下简称乙方):
    ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同

    第一条 工程项目
    (一)工程地点:
    (二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表
    (三)承包方式:包工包料
    第二条 工程造价为人民币
    第三条 合同工期
    1.双方商定总工期 30天

    开工日期:2015 年05 月 20 日,竣工日期:2016 年06 月 20 日
    2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延

    ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工

    ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时

    ③因停水、停电等情况达六小时以上时

    ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时

    ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时

    第四条 工程质量标准和保修期
    工程质量标准按国家现行施工规范验收
    工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
    属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补

    第五条 材料设备供应
    工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购

    材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验

    第六条 付款方式
    (一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;
    (二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;
    (三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;
    (四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清

    第七条 责任范围
    (一)甲方责任:
    1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
    2、及时组织工程竣工验收工作;
    3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款

    (二)乙方责任:
    1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责

    承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负

    乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负

    乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果

    2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
    3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾

    第八条 其它事项
    (一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
    1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
    2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
    3、增加或变更内容所需材料必须落实;
    (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
    (三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;
    (四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律
    效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决

    (五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效

    第九条本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力

    甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
    甲方盖章: 乙方盖章:
    签订日期: 签订日期:
    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
    版权所有:企业管理资源网 © 2005-2018 客服电话:(+86 0411)-88895936 15566933248 Fax:0411-88895936
    E-mail:ask@comserv.cn(假日/晚上:15566933248)  QQ:76395700 605057861
    辽ICP备14017218号-1  辽公网安备 21021102000022号